建设施工合同范本是什么?
国家为了保证经济市场能够有一个合法稳定的环境,对我国的经济活动制定了相应的法律规定。要求我国的经济活动,必须在法律规定的范围内进行。并且在活动开始之前需要签订相应的合同规范条款,用此来保证双方的经营活动能够合法有效。那么,建设施工合同范本是什么?
一、建设施工合同范本是什么?
发包人(全称):__________________________________________________________________
承包人(全称):__________________________________________________________________
依照<中华人民共和国合同法>、<中华人民共和国建筑法>及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:______________________________________________________________________
工程地点:______________________________________________________________________
工程内容:______________________________________________________________________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:___________________
资金来源:______________________________________________________________________
二、工程承包范围
承包范围:______________________________________________________________________
三、合同工期:
开工日期:______________________________________________________________________
竣工日期:______________________________________________________________________
合同工期总日历天数_________________天
四、质量标准
工程质量标准:__________________________________________________________________
五、合同价款
金额(大写):_____________________________元(人民币)
¥:_____________________________元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分<通用条款>中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。建筑工程施工合同范本。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:________年__________月__________日
合同订立地点:_________________________________________________________________
本合同双方约定_________________________________________________________后生效。
发包人:(公章)_______________________承包人:(公章)______________________________
住所:_______________________________住所:______________________________________
法定代表人:_________________________法定代表人:________________________________
委托代表人:_________________________委托代表人:________________________________
电话:_______________________________电话:______________________________________
传真:_______________________________传真:______________________________________
开户银行:___________________________开户银行:__________________________________
账号:_______________________________账号:______________________________________
邮政编码:__________________________邮政编码:_________________________________。
建筑施工团队在进行职工之前签订的建设施工合同范本,是符合我国法律规范的经济活动,受到我国法律的保护。国家之所这么制定,人们之所以这么遵循是为了营造一个合法稳定的市场环境。只有这样,在发生建设施工问题的时候就有相应的文件对问题进行处理,同时也能够保证我国建筑施工的工程质量。
遇到相关问题,欢迎联系德本律师,手机:025-84110110
@德本律师简介:德本律师事务所成立于2007年,是经江苏省司法厅批准成立的合伙制律师事务所。所内专职律师实行专业化分工和资源共享,人员配置优化,法律门类齐全,能...More>>
·判玩忽职守罪上诉期间能会见吗?
一、判玩忽职守罪上诉期间能会见吗?在案件判决没有生效前,一般不允许家属探视。在刑事拘留期间,家属见当事人是不被允许的,只能委托律师会见当事......
·一、随时辞职工资不给应该怎么办?
一、随时辞职工资不给应该怎么办?随时辞职工资不给应该自行先与上级领导或者老板商议拖欠工资的事情。带着工作时的记录前去找老板协商要求公司补发工......
·股权转让代办需要什么资料?
一、股权转让代办需要什么资料?变更公司股权需要提供的资料:1、法定代表人签署的《公司变更(备案)登记申请书》;2、企业申请登记委托书原件......
·受到威胁怎么保护自己
可以报警,这行为属于违法的。公安机关可以根据治安管理处罚法的规定对对方采取行政拘留的措施,情节严重者会按照寻衅滋事罪追究对方的刑事责任,处五......
·刑事拘留37批捕意味着什么
一、刑事拘留37批捕意味着什么?1、意味着有证据证明被批捕人发生了犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚;2、被批捕的人正式进入了刑事诉讼程序并将追究其刑......
·短刑期能获得减刑吗,短刑期是否可以减刑
法院在对犯罪分子量刑处罚的时候,需要严格遵守罪刑相适应原则的规定,对于犯罪情节较轻处罚不能过重。因此,实践中就会出现被判短刑期的情况。那这样......
·聘用的童工走了还可以告那个部门
聘用的童工走了还可以告那个部门雇佣未成年人违法,如涉及不签合同的,您可以申请劳动仲裁,要求补偿未签劳动合同的双倍工资,建议委托律师办理。根......
·监护人和抚养权的区别在哪里?
监护人和抚养权的概念很多人都会把它们弄混淆,认为这两者是同一样的东西。其实它们是两个完全不同性质的权利,虽然有些观点存在一些重叠,但是从总体......
·房屋继承权顺序人不签字放弃应怎样办理
房屋继承权顺序人不签字放弃应怎样办理在继承发生之后,只要继承人没有明确表示放弃继承权,就视作接受继承。《民法典》规定:第一千一百二十四条继承......
·上海孩子抚养费标准是多少钱?
夫妻二人离婚不仅仅是分割财产那么简单利索,还有一大堆麻烦事,比如孩子的抚养问题。孩子在这种不幸的婚姻中,是无辜并且受到伤害最大的一方,两人必......