私人工程承包合同范本是怎样的
工程的施工都会存在发包方与承包方。发包方与承包方可以是个人,也可以是公司。一般来说,装修房屋的承包施工方多数为个人。在房屋装修过程中,房屋所有人与施工方也要签订工程承包合同,我们为您提供了私人工程承包合同范本,希望可以给您带来帮助。
私人工程承包合同范本是怎样的?
个人承包施工合同
甲方: 乙方:
甲乙双方经过友好协商,就乙方承包甲方所有的装修施工事宜达成一致,签订本合同。
一、乙方包干承包 的全部施工工作,即实行“包工不包料”,甲方自备装修材料,乙方只负责施工,具体施工内容详见附件(施工工艺要求)。
二、包干承包费用:
1、铺地砖:28元/㎡
2、墙面粉刷:15元/㎡
3、踢脚线、石膏线:6元/M
此合同为单价包死合同,合同总价以实际工程量结算,除此之外,甲方不再向乙方支付任何费用。
三、支付方式:
1、乙方完成全部装修施工后,支付总合同价80%工程款 (小写¥ 元);
2、全部装修施工完成后20天内,甲方支付剩余20%工程款 (小写¥ 元)。
四、工期:双方确定该房屋装修施工工期为 天,乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。
五、其他约定:
1、甲方按照乙方提供的清单及时自行负责采购装修材料;
2、甲方应按合同约定及时付款,否则按200元/天支付违约金;
3、乙方自行准备工具、聘请人员,自行负责施工安全,严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工,确保工程质量,如在施工过程中发现质量不合格行为,造成返工,因此造成的装修材料损失、人工损失概由乙方自行承担;
4、乙方不得浪费、挪用甲方的装修材料,否则按500元/次予以处罚,并需赔偿甲方损失;
5、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务,每延期一天按照200元/天予以处罚。如因甲方不及时付款、装修材料延误或新增施工内容等甲方原因而延误工期,乙方不承担违约责任;
6、该房屋装修保修期为贰年,保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。
六、本合同一式两份,双方各持一份,双方签字后生效。
甲方(签字): 乙方(签字):
年 月 日 年 月 日
但无论签订合同的是个人还是单位,对于工程施工时的一些事项,双方都要进行详细的约定,如装修材料的购买、装修款的结算、装修周期的长短等等,这些都应在合同中体现,一旦双方因工程施工出现任何争议,就可以凭借合同得到有效解决。
遇到相关问题,欢迎联系德本律师,手机:025-84110110
@德本律师简介:德本律师事务所成立于2007年,是经江苏省司法厅批准成立的合伙制律师事务所。所内专职律师实行专业化分工和资源共享,人员配置优化,法律门类齐全,能...More>>
·审判阶段认罪认罚可以吗?
审判阶段认罪认罚可以吗?可以。认罪认罚从宽制度适用于所有刑事案件。人民检察院办理刑事案件的各个诉讼环节,都应当做好认罪认罚的相关工作。......
·刑事拘留通知书上有写拘留多久吗?
刑事拘留通知书上有写拘留多久吗?刑事拘留通知书上没有写拘留事先,刑事拘留最长时间是30天,检察院7天的批捕时间,批捕后一般案件有两个月的侦查羁押......
·起诉告别人诬陷我名誉权需要什么
起诉告别人诬陷我名誉权需要什么起诉告别人诬陷我名誉权需要什么我国《刑法》规定,侮辱罪、诽谤罪(严重危害社会秩序和国家利益的除外),暴力干涉......
·法院开庭到判决书下来要多长时间
法院开庭到判决书下来要多长时间1、法律对开庭后多久下判决没有规定,法律只对立案后多久下判决有相关的规定;2、人民法院适用简易程序审理案件,应当在......
·房屋抵押登记需要哪些文件?
房屋抵押登记需要哪些文件?一、房屋抵押登记需要哪些文件?房屋抵押登记需要向登记机关交验下列文件:(一)抵押当事人的身份证明或法人资格证明;......
·起诉离婚需要多长时间才可以开庭?
婚姻法规定公民个人都有婚姻自由的权利,夫妻双方感情破裂可以协议后离婚,如果一方不愿离婚或财产分割存在争议的,可以向法院起诉,法院就此作出判决......
·农村宅基地房屋有房产证吗?
一、农村宅基地房产证怎么办,需要提交哪些材料?根据《房屋登记办法》的规定,因合法建造房屋申请房屋所有权初始登记的,应当提交下列材料:(一)......
·酒驾和无证驾驶撞死人的处罚
根据我国《刑法》第133条的相关规定,无证驾驶发生重大交通事故构成交通肇事罪的,责任人要承担三年以下有期徒刑或拘役的刑事责任,但交通肇事逃逸的,......
·工伤鉴定结果出来之前病假咋休?
工人在工地上受伤的,单位会为其申请工伤认定,经过确定属于工伤的话,还得做一个劳动能力鉴定。一般来说,劳动局从受理到出具工伤认定书要两个月的时......
·被批捕后侦查阶段律师可以查阅卷宗吗?
一、被批捕后侦查阶段律师可以查阅卷宗吗?律师不可以在侦查阶段查阅案件,律师只能在法院当庭期间查阅案件,因为案件的案卷涉及到侦查的机密也涉及到案......
·关于学生校园打架的法律依据是什么?
自家的孩子在成长过程当中性格上所表现出来的一些缺陷,其实家长应该反思一下自己的教育方式的。包括学校如今都非常注重教学成果,平时也是更为关注那......