工程承包简易合同书怎么写?
在一项建设工程中,包含各种类型的合同,如建设工程的承包、转包合同,我们比较常见的则是工程承包合同。发包方和承包方应当就施工事宜以书面形式签订合同,以确定双方在施工过程中的权利义务。那么,工程承包简易合同书怎么写?我们为您解答。
合同编号:
发包方:________________
承包方:________________
签约时间:
签约地点:
为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、工程名称:____________
二、建筑面积(工程形式):____________
三、施工地点:________________
四、工期:(一)开工:____年__月__日; (二)竣工:____年__月__日; (三)合同工期总共历时____天。
五、承包形式:________
六、工程质量标准:________
七、工程价款:共计人民币 元。
八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。
九、质保期:____年。
十、双方的责任义务
(一)发包方的责任义务
1、为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;
2、监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;
3、给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;
4、按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;
(二)承包方的责任义务
1、按发包方要求及图纸要求进行施工; 2、如期完成施工任务;
3、接受发包方的技术指导和质量标准要求; 4、负责发包方提供料物及设备的保护;
5、教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏; 6、承担施工中的一切安全事故责任及费用;
十一、其他
(一)本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。
(二)本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。
(三)合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。
发包方: 承包方:
委托代理人: 委托代理人:
年 月 日 年 月 日
我们可以看到,签订工程承包简易合同,发包方和承包方应当在不违反法律强制性规定的条件下协商确定合同条款。一般包括工程概况、工程质量标准、应付工程价款。双方的权利义务以及责任的承担等问题。
遇到相关问题,欢迎联系德本律师,手机:025-84110110
@德本律师简介:德本律师事务所成立于2007年,是经江苏省司法厅批准成立的合伙制律师事务所。所内专职律师实行专业化分工和资源共享,人员配置优化,法律门类齐全,能...More>>
·租房合同的违约金三个月的租金合理吗
租房合同的违约金三个月的租金合理吗?租房合同的违约金为3个月的租金是否合理法律上没有明确规定,对租房合同的违约金标准是双方自行协商的。《民法典......
·同意放弃专利权证明需要专利权人签字吗?
同意放弃专利权证明需要专利权人签字吗??需要专利权人签字的;对于刻意放弃专利权的全体专利权人签字或者盖章同意放弃专利权的证明材料,或者仅提交由......
·一、外遇女人财产分割是怎样的?
一、外遇女人财产分割是怎样的?外遇女方财产按照公平平等的原则分割共同财产,离婚时,双方有合法婚姻财产约定的,依约定。一方的特有财产归本人所有。......
·房子在女儿名下算遗产吗?
房子在女儿名下算遗产吗?房子过户到子女名下,住房产权属于子女合法所有,该住房和父母没有关系了,可以作为房产证登记的子女遗产,如果子女去世,可以......
·如何区分敲诈勒索罪和抢劫罪
在财产犯罪中,很多罪名都会存在相似的地方,比如敲诈勒索罪和抢劫罪在犯罪手段上有着共同点。但这两个罪名存在着很大的区别。那么,具体应该如何区分......
·诉讼时效届满后能中断吗?
一、诉讼时效届满后能中断吗?超过诉讼时效,起诉不能中断时效了《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第二百一十九......
·共同诉讼标的共同当事人为几人?
共同诉讼标的共同当事人为几人?在通常情况下,民事诉讼的原告一方或被告一方都只有一人。但在某些纠纷中,当事人一方或双方均为两人以上,形成诉讼时,......
·关于房产分割是怎样办理的?
关于房产分割是怎样办理的?在我国离婚的婚姻房产应积极的按照这类房产的实际情况,属于夫妻共同财产的应公平分割,有贷款的可以协商办理。相关的离......
·专利权转移需要哪些材料?
专利权转移需要哪些材料?1、申请人或代理人办理专利申请权转移证明的,需提交申请人或代理机构签章的“办理文件副本请求书”。2、申请人当面办理的,需......
·一、交通事故无责任方如何处理赔偿?
一、交通事故无责任方如何处理赔偿?如果能够协商正常应该是无责任一方将所有的票据交给车主后车主再向保险公司索赔,保险公司不会直接赔偿给无责方。......
·网络著作权保护的特点有哪些
网络著作权保护的特点有哪些?1、法定性法律对于相关著作权的确定晚于相关的司法实践。这是因为法律往往落后于时代的变化,从网络出现一来,知识产权领......