大理石购销合同样本是怎样的
一、大理石购销合同样本
大理石购销合同样本
供方单位:
需方单位:
1、质量商定标准:以城中花园一期工程、二期工程楼梯大理石制作安装为标准;
2、提交地点和方式:供方将货运至东台市城中花园三期工程施工现场;
3、运输办法及费用承担:一律由供方单位承担;
4、包装和包装物的供应与回收:均由供方单位自理;
5、合理损耗及计算方式:按实际平方实量实算;
6、验收标准与方式:以城中花园一期工程、二期工程为标准,建设单位、监理单位、质量监督站等有权部门验收认可为依据;
7、结算方式及期限:工程施工至总工作量的一半时预付工程款壹万元,2010年春节前付至总工程价款的60%、余款2010年6月30日前结清;
8、违约责任及解决的方式:先调解,若不成则由当地人民法院裁决;
9、本合同一式两份供需方各执一份;
10、本合同有效期限:本合同签定之日起即生效至结清所有工程款后自行失效。
11、 其他约定事项: /
二、大理石购销合同注意事项
(一)供方应负的经济责任
1、产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时,需方同意利用者,按质论价。不能利用的,供方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,供方应按逾期交货部分货款总值的0.5%向需方偿付逾期交货的违约金并承担给需方造成的一切损失(包含但不限于业主对需方的罚款)。
2、供方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,需方如果需要,应照数补交。需方如不需要,可以要求供方退款。由于退货所造成的损失,由供方承担。
3、产品交货及安装时间不符合同规定和需方要求时,每延期一天,供方应按逾期交货部分货款总值的0.5%向需方偿付逾期交货的违约金,并承担给甲方造成的全部损失。超过7天的,需方有权解除合同,并要求由乙方承担结算总价20%的违约金,同时还要赔偿由此引起的一切经济损失(包括但不限于停、窝工损失及对建设单位的赔偿)。
4、因产品自身、安装质量原因造成验收不通过,乙方须无条件整改、调换直至符合甲方要求及验收通过,乙方拒不整改的,承担结算总价20%的违约金,同时还要赔偿由此引起的一切经济损失(包括但不限于停、窝工损失及对建设单位的赔偿)。
5、乙方因自身原因致使无法继续履行合同的,甲方可要求乙方立即办理合同终止手续,甲方有权按乙方完成实际工程量以本合同约定的单价计算,并依完成工程量的70%支付给乙方,同时要求乙方赔偿由此引起的一切经济损失(包括但不限于停、窝工损失及对建设单位的赔偿)。
(二)需方应负的经济责任
1、需方如未按规定日期向供方付款,每延期一天,应按未付款总额部分的同期银行贷款利息给供方,作为延期罚金。
以上是我们为您整理出来的大理石购销合同样本,我们都知道平时在装修过程中我们会经常用到大理石,我们一定要注意大理石的质量等问题,在合同中我们一定要标明双方的责任,不要等到出现问题时,双方相互指责。如果你在购销大理石方面还有问题遇到相关问题,欢迎联系德本律师,手机:025-84110110
@德本律师简介:德本律师事务所成立于2007年,是经江苏省司法厅批准成立的合伙制律师事务所。所内专职律师实行专业化分工和资源共享,人员配置优化,法律门类齐全,能...More>>
·参与非法集资罪量刑标准在我国法律是如何进行的?
当代社会,非法集资它是严重扰乱我国社会秩序的一种犯罪行为,在我们的现实生活中参与非法集资的话会被判处相应的刑罚,但是许多人都并不知道参与非法......
·没签劳动合同有工资吗?
没签劳动合同有工资吗?有工资;用人单位未与劳动者签订劳动合同,并且不支付其工资的,劳动者可以寻找与用人单位之间存在劳动关系的证明资料如:......
·回迁房算不算商品房?回迁房可以买卖吗
回迁房算不算商品房?回迁房可以买卖吗?您都知道,回迁房就是发展商为了开发土地、征收土地需赔给回迁户的房子,而商品房则是开发商开发的房子,包括......
·老板不按劳动仲裁执行怎么办
老板不按劳动仲裁执行怎么办如果劳动仲裁做出裁决后,双方在法定时间内都没有起诉,那么可以向单位所在地的基层人民法院申请强制执行。根据《企业劳动......
·财产索赔的侵权法律依据有哪些?
我国法律明确规定公民具有人身财产权,法律对公民的人身财产权益进行保护。当公民的财产权益遭到损害时,受害方有权要求对方进行赔偿,也就是我们常说......
·混泥土工程质量问题的防范措施有哪些
混泥土工程质量问题的防范措施有哪些?混泥土工程是诸多常见的工程的子工程,由于环境、施工工人等原因,混泥土工程不可避免的存在一些通病,知识质......
·一、离婚后法定监护人应该是谁?
一、离婚后法定监护人应该是谁?夫妻离婚后,与子女共同生活的一方无权取消对方对该子女的监护权。《民法典》(自2021年1月1日起施行)第二十七条?......
·开发商不备案算谁违约
算开发商违约。开发商在确定预售合同中一般只会明确房屋交接时间及取得大产证、小产证的时间,对合同备案不会有限制,只要对方在合同所述的时限中履行......
·如果逃避抚养孩子会构成什么罪?
一、如果逃避抚养孩子会构成什么罪?情节恶劣可构成遗弃罪。《中华人民共和国刑法》规定:第二百六十一条 【遗弃罪】对于年老、年幼、患病或......
·哪些人可以进行专利转让
哪些人可以进行专利转让1、职务发明创造发明人或完成人的所在单位职务技术成果的使用权、转让权属于单位,单位有权就该项职务技术成果进行专利转让。2......
·口头遗嘱有法律效力吗?
口头遗嘱有法律效力吗?现实生活中,当去世前有财产需要继承的情况下,当事人都会进行遗嘱的订立,将财产按照自己的意愿进行分配,但是很多人对遗嘱的......