德本律师
债权债务婚姻家庭合同协议公司法务
房产买卖侵权赔偿刑事辩护联系我们
首页 >>法律知识

装饰装修工程施工合同怎么写 装饰装修工程承包合同 合同编

  装饰装修工程施工合同怎么写
  
  装饰装修工程承包合同
  
  合同编号:
  
  年 月 日
  
  发包方: (以下简称“甲方”)
  
  承包方: (以下简称“乙方”)
  
  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以资共同遵守。
  
  第一条 工程概况
  
  1.1 工程名称: .
  
  1.2工程地点: .
  
  1.3工程内容及做法(详见:《工程预算报价表》、《施工图纸》)。
  
  1.4工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。
  
  (1)乙方包工、包料。
  
  (2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》、《乙方提供装饰装修材料明细表》);
  
  (3)乙方包工、甲方包料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》)。
  
  1.5 工程期限__ ___历天,开工日期______年 月 日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料进场日第二天起计算)。
  
  1.6合同价款:本合同工程造价详见《工程预算报价表》,施工过程中有增减项目的,由双方协商同意并签名确认后增减该部分费用。
  
  第二条 施工图纸
  
  双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供:
  
  (1)甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见:装饰装修工程设计图纸);
  
  (2)甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见:装饰装修工程设计图纸),设计费__________元,由甲方支付(此费用不在工程价款内)。
  
  第三条 甲方义务
  
  3.1 开工前______天,为乙方入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;如甲方不采取必要保护措施而造成家具、陈设损失的,有甲方自行负责。
  
  3.2 负责办理施工所涉及的申请、审批等手续,并负责交纳物业管理处和报批的全部费用
  
  3.3负责提供施工所需的水源、电源;
  
  3.4负责协调乙方与邻里之间、物业管理处之间的关系;
  
  3.5不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
  
  3.6施工期间甲方仍需部分使用该场所,负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作;
  
  3.7参与工程质量和施工进度的检查监督,办理验收、变更登记手续和其他事宜,负责材料进场、竣工验收。
  
  3.8按时、按质、按量提供施工所用的自购材料。
  
  第四条 乙方义务
  
  4.1 指派 为乙方驻工地监理,负责本合同履行;按要求组织施工,保质保量,按期完成施工任务,处理解决由乙方负责的各项事宜。
  
  4.2施工中严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
  
  4.3严格执行有关施工现场管理规定,严格按图纸或说明进行安全文明施工,做好各项质量检查和施工记录;
  
  4.4保护好原场所室内的家具和陈设,保证室内上、下水管道的畅通;
  
  4.5保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
  
  4.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
  
  第五条 工程变更
  
  工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,双方签名确认,同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。
  
  第六条 材料的提供
  
  6.1 由甲方提供的材料、设备(详见甲方提供装饰装修材料明细表),应当符合设施要求,如因质量问题或规格差异造成工程损失的,由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;乙方验收后应负责妥善保管。
  
  6.2 由乙方提供的材料、设备(详见乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料运到施工现场前通知甲方,并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的,应禁止使用;如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。
  
  第七条 工期延误
  
  7.1 对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延;
  
  (1)工程量变化和设计变更;
  
  (2)不可抗力;
  
  (3)甲方同意工期顺延的其他情况。
  
  7.2 因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。
  
  7.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
  
  7.4 因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。
  
  第八条 工程款支付方式
  
  8.1合同生效后,甲方按下规定中的约定直接向乙方支付工程款:
  
  第一次:签定本合同时,甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的 %,即 元。
  
  第二次:木工进场,甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的 %,即 元。
  
  第三次:扇灰油漆进场,甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的 %,即 元。
  
  第四次:工程完工及竣工验收后,结算完毕,甲方甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的5%,即 元。
  
  8.2 工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后 日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,甲方应在签字时向乙方结算工程尾款。
  
  8.3 工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一收据。甲方所支付的工程款,以乙方财务部开出并盖财务专用章收据为准。
  
  8.4 本工程验收合格后,保修期为自双方签字之日起12个月。
  
  第九条 双方责任和工期延误处理
  
  9.1以下甲方原因造成工期延误,损失由甲方负责,工期应当顺延:
  
  (1)不能提供水、电;
  
  (2)不能保证每天8小时以上工作时间(含加班);
  
  (3)不能按期提供自购材料、设备;
  
  (4)不能按期支付工程款影响正常施工的;
  
  (5)因甲方原因变更设计、增加施工项目;
  
  (6)同意工期顺延的其他情况;
  
  (7)逾期验收或无故怠于验收;
  
  (8)因甲方责任造成工期延误的其他情况。
  
  9.2对以下原因造成工期延误, 工期不顺延:
  
  (1)因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的,工期不顺延;
  
  (2)因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。
  
  (3)乙方施工过程中违反安全操作规范造成人员伤害的,由乙方负责;
  
  (4)乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应予以修复或赔偿;
  
  (5)乙方违反物业管理规定造成的损失,由乙方负责。
  
  (6)乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。
  
  9.3 合同中的任何一方因未履行合同约定或履行不符合约定,受损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
  
  9.4 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。
  
  9.5 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知对方,并办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
  
  9.6 甲方未按期支付工程款的,每延误一天向对方支付违约金_______元。
  
  9.5 由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______元。
  
  第十条 关于设计和施工及验收的约定
  
  10.1乙方设计师完成的施工图,必须在商定的时间内会同甲方审图,经甲方确认签字后,乙方方可进行施工。
  
  10.2乙方必须严格按甲方认可的图纸进行施工(安装)。
  
  10.3施工过程中,甲方提出变更图纸、停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求,尽快向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价,因停工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用损失等清单,并报告甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。
  
  10.4隐蔽工程验收前,由乙方通知甲方到现场验收,验收期为两天。甲方未按时验收的,乙方可自检后如实填写隐蔽记录,对乙方的自行验收结果,甲方应予以承认。
  
  10.5工程竣工后,乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后 天内验收,并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收,应当及时书面通知乙方,另定验收日期,否则视为甲方通过验收。如另定验收日期,甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
  
  10.6双方未办理验收手续,甲方不得入住,如甲方擅自入住视同验收合格,由此而造成的损失由甲方承担。
  
  第十一条 《工程预算报价表》、《施工图》以及双方协商一致、签名确认的其他文件,作为合同附件,与合同具有同等法律效力。
  
  第十二条 合同争议的解决方式
  
  本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由东莞市装饰协会调解;协商或调解不成的,可依法向人民法院提起诉讼。
  
  第十三条 附则
  
  13.1 本合同如有未尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决,如协商后签定补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。
  
  13.2 本合同签订后工程不得转包。
  
  13.3 本合同一式___份,双方各执___份,合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效,履行完毕后自行终止。
  
  13.4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
  
  甲方:_______(签字) 乙方:_______(盖章)
  
  法定代理人:_____________ 法定代理人:_____________
  
  委托代理人:_____________ 委托代理人:_____________
  
  地址:_______ 地址:_______
  
  电话:_______ 电话:_______
  
  购买住房后,装修住宅便成为了整个家庭的大事。通常住户会和装修公司签订装饰装修工程施工合同,将装修工作全部委托给装修公司,装修公司基于住户的需求进行工作,从而满足双方的目的。我们每个人都需要对此进行简单了解,以上是我们为您提供的装饰装修工程施工合同范本,更多相关问题网站的律师乐意为您解答。
  
  
总结:装饰装修工程施工合同怎么写装饰装修工程承包合同合同编号:年月日发包方:(以下简称“甲方”)承包方:(以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合...#南京律师 #南京债务律师 #南京离婚律师 #南京刑事律师 #www.nj64.com
德本律师

专业 诚信 高效

025-84110110

#德本律师简介:德本律师事务所成立于2007年,是经江苏省司法厅批准成立的合伙制律师事务所。所内专职律师实行专业化分工和...More>>

·劳动合同约定基本工资如何规定?
      劳动合同约定基本工资如何规定?劳动者基本工资是根据劳动合同约定或国家及企业规章制度规定的工资标准计算的工资。也称标准工资。在一般情况下,基本工资是职工劳动报酬的主要部分。?基本......


·一,法律规定上重婚罪可以申请法院取证吗?
      一,法律规定上重婚罪可以申请法院取证吗重婚罪案,无论是由公安机关立案侦查,还是由自诉人提起刑事自诉,在法院审理过程当中,因客观原因无法收集调取案件证据的,可以由辩护律师、诉讼代理人......


·欠钱不还反被说成敲诈怎么办?
      欠钱不还反被说成敲诈怎么办?可以申请起诉,之后申请强制执行第一步:申请发生法律效力的民事判决、裁定以及刑事判决、裁定,当事人必须履行。一方拒绝履行的,对方当事人可以向人民法院申请执行......


·劳动关系的分类方法具体?
      劳动关系的分类方法具体有哪些1、按实现劳动过程的方式来划分,劳动关系分为两类:1)直接实现劳动过程的劳动关系,即用人单位与劳动者建立劳动关系后,由用人单位直接组织劳动者进行生产劳动......


·违章可以在异地处理吗?
      违章可以在异地处理吗?一、异地当场被开的罚单怎么办在异地开车违章了,如果被交警当场开了处罚决定书,那就需要带着身份证、驾驶证以及车辆行驶证和处罚单前往当地交通支队或者大队处理违......


·过户费怎么算二手房
      过户费怎么算二手房1、契税:缴纳人:买方;房屋面积90平米以下(首套房):缴纳房款的1%;房屋面积在90-140平之间(首套房):缴纳房款的1.5%;房屋面积大于140平或二次购买(不论多大面积):缴纳房......


装饰装修工程施工合同怎么写 装饰装修工程承包合同 合同编
德本律师
专业 诚信 高效
025-84110110
www.nj64.com

长按识别二维码,加好友

德本律师
©Copyright 2007-2022
首页.|.律师简介.|.法律咨询.|.联系方法
联系电话:025-84110110