德本律师
债权债务婚姻家庭合同协议公司法务
房产买卖侵权赔偿刑事辩护联系我们
首页 >>法律知识

建筑工程合同书要包括什么内容?

  建筑工程合同书要包括什么内容?
  
  《建筑工程施合同范本》
  
  发包人:(全称)
  
  承包人:(全称)
  
  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
  
  1、工程概况
  
  工程名称:
  
  工程地点:
  
  工程内容:(群体工程应附承包人承揽工程一览表 )
  
  工程立项批准文号:
  
  资金来源:
  
  2、工程承包范围
  
  承包范围:
  
  3、合同工期
  
  开工日期: 年 月 日 竣工日期: 年 月 日 ,合同工期总日历天数 天
  
  4、质量标准
  
  工程质量标准:
  
  5、合同价款
  
  金额:
  
  6、组成合同的文件
  
  6.1组成合同的文件包括:
  
  (1)本合同协议书
  
  (2)中标通知书
  
  (3)投标书及其附件
  
  (4)本合同专用条款
  
  (5)本合同通用条款
  
  (6)标准、规范及有关技术文件
  
  (7)图纸
  
  (8)工程量清单
  
  (9)工程报价单及预算书
  
  6.2双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
  
  7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。
  
  8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
  
  9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 10、合同生效
  
  10.1合同订立时间: 年 月 日
  
  10.2合同订立地点:
  
  10.3本合同双方约定 后生效。
  
  发包人:(公章) 承包人:(公章)
  
  地址: 地址:
  
  法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)
  
  委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)
  
  电话: 传真: 电话: 传真:
  
  合同的重要性是我们始终无法忽视的,并且随着经济交往越来越密切,对合同各个条款的斟酌就显得更为重要。在建筑工程行业,由于合同标的额一般来说都比较大,因此一旦产生损失就很难短时间内弥补。因此我们上面为您整理的建筑工程合同书的范本可以供您参考。不过由于在具体协商制定合同的过程中,双方往往会就具体的问题提出特殊的要求,因此如果您对建筑工程合同还有进一步想了解,可以咨询更多相关问题您可以咨询遂宁律师,他们会为您提供更加专业的服务。
  
  
  
  
  
总结:建筑工程合同书要包括什么内容?《建筑工程施合同范本》发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其...#南京律师 #南京债务律师 #南京离婚律师 #南京刑事律师 #www.nj64.com
德本律师

专业 诚信 高效

025-84110110

#德本律师简介:德本律师事务所成立于2007年,是经江苏省司法厅批准成立的合伙制律师事务所。所内专职律师实行专业化分工和...More>>

·警察关押期限是多长时间?
      一、警察关押期限是多长时间?警察关押期限是:传唤或者询问不得超过24小时,拘留不得超过37天。根据民法和刑法的相关规定,公安机关对怀疑对象有违法犯罪嫌疑的,将其传唤到公安机关进行调查......


·山东省关于敲诈勒索罪量刑标准是怎样的?
      山东省关于敲诈勒索罪量刑标准是怎样的?一、山东省关于敲诈勒索罪量刑标准是怎样的?山东省关于敲诈勒索罪量刑标准的规定具体如下:1、山东省法院、省检察院、省公安厅《关于确定敲诈勒索......


·车祸住院赔偿标准是多少
      车祸住院赔偿标准是多少车祸住院赔偿标准是多少《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十九条医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证,结合病历......


·安微省征地补偿标准项目有哪些?
      安微省征地补偿标准项目有哪些?1、土地补偿费用地单位依法对被征地的农村集体经济组织因其土地被征用造成经济损失而支付的一种经济补偿。2、青苗补偿费用地单位对被征用土地上的青苗因征地受到毁......


·根据民法总则规定自然人宣告失踪的时间是多久?
      根据民法总则规定自然人宣告失踪的时间是多久2021年1月1日起《民法典》正式施行,《民法总则》同时废止。您在街上见到的那些流浪人员或者乞丐,可能就是家人们寻找多年仍然找不到的,被法庭......


·无权代理
      代理词本人受江苏***律师事务所的指派,原告甲的委托,担任原告的诉讼代理人,现就本案作如下的代理意见。  乙为无权代理行为,实为出国劳务居间合同相对人。从2012年2月29日被......


建筑工程合同书要包括什么内容?
德本律师
专业 诚信 高效
025-84110110
www.nj64.com

长按识别二维码,加好友

德本律师
©Copyright 2007-2022
首页.|.律师简介.|.法律咨询.|.联系方法
联系电话:025-84110110